Главная - Статьи - Договор расчистки кровли

Договор расчистки кровли


Договор расчистки кровли

Учет расходов на ремонт кровли здания


При планировании и осуществлении работ по ремонту зданий (в том числе кровли) учреждений физической культуры и спорта необходимо руководствоваться Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (ВСН 58-88 (р)), утвержденным Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 (далее – Положение № 312). Сроки и периодичность проведения ремонта зданий (объектов) или их элементов должны определяться на основе оценки их технического состояния. В соответствии с п. 2.2 Положения № 312 периодичность проведения ремонтных работ может устанавливаться в соответствии с рекомендуемой минимальной продолжительностью эффективной эксплуатации зданий (объектов) и их элементов, приведенной в приложениях 2, 3 к Положению № 312. Рекомендуемая продолжительность эксплуатации покрытия крыш (кровли) до ее капитального ремонта (замены) составляет:

  1. 60 лет для кровли из керамической черепицы;
  2. 10 лет для кровли из рулонных материалов (в 3 – 4 слоя);
  3. 10 лет для кровли из черной стали;
  4. 15 лет для кровли из оцинкованной стали;
  5. 10 лет для кровель безрулонных мастичных по стеклоткани.
  6. 30 лет для кровли из асбестовых листов и волнистого шифера;

Учитывая названные сроки эффективной эксплуатации кровель, к примеру, плановый капитальный ремонт кровли из оцинкованной стали можно проводить через 15 лет.

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания. Текущий ремонт осуществляется по годовым планам (с распределением заданий по кварталам) и планам, составленным на долгосрочную перспективу (трехлетние и пятилетние планы).

Кто всю зиму напролет убирает снег и лед? (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

У дворника с лопатой тротуар должен быть вычищен «под скребок», а дворник с техникой оставляет слой снежка для уплотнения ( Правил N 170); — начинать работу нужно около подъездов, потом чистить тротуары и дорожки, потом проезжую часть, стоянку, а потом — все остальное ( ГОСТа по содержанию придомовой территории); — снег, который убрали (сдвинули) с тротуара, кладется в прилотковую полосу, то есть на проезжую часть вдоль тротуара ( ГОСТа по содержанию придомовой территории). Правила N 170 дополнительно разрешают кидать его либо на середину широкого (6 м) тротуара (ненадолго, и если он отделен от дороги газоном), либо где-то во дворе, но только так, чтобы не вдоль живых изгородей и чтобы на газон не попал снег «с солью» (, , , , Правил N 170, п.

6.3. ГОСТа по содержанию придомовой территории, СанПиН N 42-128-4690-88 о содержании территорий населенных мест).

Снег с придомовой проезжей части просто сдвигают в прилотковую зону и формируют из него снежные валы ( Правил N 170). «Соленый» снег кладут либо по центру проезжей части, либо с краю вдоль бордюра, либо на пустырях рядом с дорогой ( Правил N 170).

Если же зелень — везде, и складывать «соленый» снег просто некуда, то можно положить его и на газон, но не под кронами деревьев ( Правил N 170). Нельзя складывать снег возле стен дома, а при оттепели нужно убирать и тот, что там уже есть ( СП об эксплуатации зданий).

Борьба с гололедом Минимум — это очистка придомовой территории от наледи и льда ( Минимального перечня), а Правил N 170 требует, чтобы после уборки — если скользко — тротуары и двор был посыпан речным крупнозернистым песком или песком с солью: 200-300 г на м (, ). Посыпать песком нужно в течение полутора-трех часов с момента «возникновения скользкости». ГОСТа по содержанию придомовой территории разрешает пользоваться либо чистым песком, либо чистыми реагентами.

Смешивать их допускается лишь в «порядке исключения», только на тротуарах и только при наличии сплошных наледей.

Сыпать на лед чистую поваренную соль (NaCl) запрещено ( СанПиН 42-128-4690-88 о содержании территорий населенных мест).

«А снег не знал и падал…» Проводим снегоуборочные работы

Работодателю следует помнить, что если работник очищает крышу и находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, то его работа будет отнесена к выполняемой на высоте.

Требования к проведению работ на высоте достаточно суровы и их много. При невозможности устройства ограждений такие работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.

Снегоуборочные работы ведутся при пониженной температуре воздуха. Условия труда по данному факту по результатам проведения аттестации рабочих мест могут быть отнесены к вредным.

В этом случае также обязательно соблюдение ряда требований по охране труда.

При привлечении к выполнению работ физического лица обязанности и ответственность за соблюдение всех норм и правил по охране труда и обеспечению безопасности возлагаются на заказчика (работодателя) согласно ст. 212 ТК РФ. Если организация заключает договор со специализированной компанией, то обязанности и ответственность переходят на исполнителя.

Работы в холодное время на открытом воздухе должны сопровождаться специальными перерывами для обогревания и отдыха – эти перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате (ст. 109 ТК РФ). Частоту и время перерывов работодатель может определить, руководствуясь Рекомендациями по работе на холоде. Работники, убирающие снег , должны обеспечиваться комплектом СИЗ от холода, а также рукавицами, обувью, головными уборами, имеющими соответствующую теплоизоляцию, горячим питанием.

Должно быть оборудовано помещение для обогрева. В первую очередь организатору работы следует позаботиться об обучении и проверке знаний по охране труда в объеме должностных обязанностей у руководителей работ в соответствии с действующим законодательством (во избежание нарушений ст.

212, 225 ТК РФ, п.1.5, 2.3.1, 2.3.2 Порядка обучения по охране труда).
Работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение

Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.3. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала). 4.4. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком и обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.4. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком и обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя. 4.5. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала.

4.6. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

4.7. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика.

Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору. 4.8. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора. 4.9. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4.10. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.11. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работы. 4.12. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ.

Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований. 4.13. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов. 4.14. Заказчик принимает все меры для удаления от фасадов зданий автотранспорта.

В случае нахождения во время производства работ в опасной зоне падения сосулек и льда автотранспорта, Исполнитель оставляет за собой право на данном участке работы не производить, а ответственность

Договор на ремонт кровли – образец для написания

В дальнейшем тексте документа они фигурируют как «Заказчик» и «Подрядчик». Пункты договора: Предмет договора. В этом пункте необходимо обозначить вид требуемых работ и цели, которые ставит заказчик перед подрядчиком.

Цена договора. В данном пункте оговаривается общая стоимость контракта и приводится общий перечень расходов (стоимость материалов, транспортировка, затраты на применение механизмов и т.д.). При необходимости оговаривается, что приведенная общая сумма может быть скорректирована по результатам ремонта после предоставления расходных накладных.

Порядок оплаты. Указываются условия платежа: какие документы требуется предъявить для осуществления оплаты. Это может быть акт приема-передачи выполненной работы либо другие документы, которые могут служить гарантией и доказательством того, что работы выполнены в срок и с надлежащим качеством.

В данном пункте оговаривается выплата аванса и его размер либо поэтапное финансирование, а также форма оплаты работ (безналичная, наличная). Возможно указание премиальных выплат.

Сроки и порядок выполнения работ. Указываются сроки начала и окончания работ, причем в данный пункт можно вносить коррективы согласно пункту о внесении изменений. Также может быть указаны санкции со стороны заказчика при невыполнении или некачественном выполнении работ, условия устранения недостатков.
Также может быть указаны санкции со стороны заказчика при невыполнении или некачественном выполнении работ, условия устранения недостатков. Может быть прописана обязанность подрядчика немедленно информировать заказчика о невозможности выполнять те или иные работы из-за внешних обстоятельств.

По желанию сторон могут быть указан начальный, промежуточный и конечный срок ремонтных работ. Обязанности сторон. В данном пункте прописываются обязательства сторон.

Подрядчик обязуется выполнить работу качественно и в оговоренные сроки, чтобы не нарушить права граждан, не нанести ущерб государству, юридическим или частным лицам. Также подрядчик обязуется предоставлять сертификаты качества на применяемое оборудование и материалы. Заказчик принимает на себя обязательства

Договор по очистке кровли

Заказчик обязан:

  1. обеспечить своевременную приемку выполненных работ;
  2. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
  3. оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ;
  4. обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику;
  5. произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

5.2.

Заказчик вправе:

  1. в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата
  2. отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;
  3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
  4. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
  5. вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре подряда работ;
  6. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно,что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
  7. требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору;

Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега (разовое оказание услуг) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Заказчик в течение [вписать нужное] с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания. 5.3. Если в течение [вписать нужное] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком. 6. Ответственность сторон 6.1.

Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от суммы, указанной в настоящего договора. 6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые услуги подлежат оплате в полном объеме.

6.4. В случае некачественного оказания услуг по очистке кровли или нарушения срока оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в настоящего договора.

6.5. В случае повреждения кровли здания по вине Исполнителя при производстве работ по очистке кровли Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере. 6.6. Уплата пеней не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

Договор расчистки кровли

Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:1.3.1.

Дата начала работ: __________________.1.3.2.Дата окончания работ: __________________.1.3.3.

Общая продолжительность выполнения работ составляет ______________.(Вариант: 1.3. Сроки выполнения работ согласованы Сторонами в Графике работ (Приложение N __).)1.4.Окончание работ по настоящему Договору – 31 мая 2013 года.

2.5. По договоренности сторон срок начала и окончания Работ может быть изменен путем оформления отдельных дополнительных соглашений.2.6. Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.
Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему.12.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 13.1.Приложениями к настоящему договору являются: 1.Стоимость работ; 2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»; 3.Подрядчик обязан выполнять работу в соответствии с заданием Заказчика, объем и порядок выполнения которой обозначены в задании, форма которого утверждена в приложении 1 к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.

Задания от имени Заказчика могут подписывать:- _______________________________________________;- _______________________________________________.1.3.Работа по настоящему договору выполняется с использованием сырья, материалов и оборудования Заказчика.В соответствии с Договором № от « » 20 г.(далее – договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.2. Важно Фактическое

Образец договора подряда на выполнение работ по устройству кровли, заключаемого между юридическими лицами

Сырье отгружается на специально отведенное место на объекте Заказчика.

Подрядчик предоставляет Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика, в котором указывается наименование, остаток на начало, расход, остаток на конец, который является приложением к актам КС-2,КС-3.

При возврате материала Заказчику, оформляется соответствующий акт приема-передачи по форме Приложения №4 к настоящему договору, где в основаниях указывается «возврат давальческого материала».3.1.

Работа, предусмотренная настоящим Договором, должна начаться не позднее «»2022 года.3.2.

Подрядчик должен практически завершить работу и сдать ее результат не позднее «»2022 года.3.3. Подрядчик имеет право соразмерно увеличить срок завершения работ на количество дней:3.3.1. Задержки передачи Заказчиком согласно п.2.3 настоящего договора технической документации для производства работ.3.3.2.

Задержки передачи Заказчиком согласно п.2.3 настоящего договора технической документации для производства работ.3.3.2. Задержки работ из-за неблагоприятных погодных условий, к которым относятся: ветер более 8 м/с и более, интенсивные атмосферные осадки, в виде дождя и (или) снега, температура воздуха ниже -15 градусов по шкале Цельсия, о чем делается соответствующая запись в журнале производства работ. В указанных случаях к Подрядчику не применяются санкции за нарушение сроков выполнения работ.3.4.

До момента окончательной сдачи результата работ (подписания актов приемки-сдачи всех выполненных по настоящему Договору работ) Подрядчик несет все риски гибели, повреждения или иной утраты выполненного результата работы.3.5. В случае нарушения сроков начала, завершения работ по п.3.1 и п.3.2 установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право применить к Подрядчику неустойку в размере % от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый календарный день просрочки. Стороны подтверждают соразмерность указанной неустойки последствиям нарушения Подрядчиком обязательства по срокам выполнения работ.

Убытки, причинённые Подрядчиком Заказчику в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, взыскиваются сверх неустойки.3.6.

Договор на уборку снега с крыш 2020 г.

ДОГОВОР № ___ г.

Санкт ― Петербург «__» января 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «МЭС», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________ Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, ______________________ 2.

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________).

В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ. 3.1. Начало работ в день подписания настоящего договора. 3.2. Окончание работ – в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 5.1.

Заказчик обязуется: 5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда. 5.2. Исполнитель обязуется: 5.2.1. Выполнить работы в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ.

6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя.

При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ. 6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1.

Исполнитель несет ответственность за невыполнение п. 5.2.1. настоящего договора. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов. 8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г. Санкт -Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. 8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами. 9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и содержит вместе с приложением 2 листа.

Заказчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заказчик: _________________________________/_____________________________/ Подрядчик _________________________________/_____________________________/

Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега (абонентское обслуживание) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Порядок сдачи-приемки услуг 4.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2. [Ежедневно/еженедельно/ежемесячно] по окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.3. Заказчик в течение [вписать нужное] с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания. 4.4. Если в течение [вписать нужное] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком. 4.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами, является основанием для производства расчетов по настоящему договору.

5. Ответственность сторон 5.1. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от суммы, подлежащей выплате Исполнителю и определяемой согласно настоящего договора. 5.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые услуги подлежат оплате в полном объеме. 5.4. В случае некачественного оказания услуг по очистке кровли от снега или нарушения срока их оказания Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, подлежащей выплате Исполнителю и определяемой согласно настоящего договора.

5.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги, а также возмещает фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.6. В случае повреждения кровли здания по вине Исполнителя при производстве работ по очистке кровли Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере.

5.7.

Договор по чистке снега с крыши

6 «Административный корпус» и «Отдел кадров»; — Межевой канал, 5; — ул. Гапсальская,. № п/п Наименование работ Здание Кв.

м. Тариф (руб/м. кв) Стоимость с НДС (руб.) 1.

Очистка крыш зданий от снега. Ул. Двинская д.Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: .

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1.

В течение с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.2.3. Выполнить работы в сроки, указанные в п.

1.3 настоящего Договора. 2.2.4. В срок предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

2.2.5. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема выполненной работы.

2.2.6.Источник: https://prodhelp.ru/dogovor-po-uborke-snega-s-kryshi-skachat/

г.

_______________ “__”___________ ____ г.